主要观点总结
本文概述了新能源电站项目的建设、安装对运营和发电效率的影响，并介绍了从补贴电价逐步过渡至'平价上网'阶段的背景。文章还分析了司法实践中关于新能源电站项目的三个焦点问题：EPC总承包合同的性质界定、竣工日期认定与工期延误责任的争议，以及采购电力设备存在质量瑕疵时买受人的异议期限争议。文章最后提供了纠纷解决方案的建议和附带的法律索引。
关键观点总结
关键观点1: 新能源电站项目的建设和安装对运营和发电效率的影响
文章介绍了新能源电站项目的建设、安装情况及其对后续运营和发电效率的重要性，特别是在从补贴电价逐步过渡至'平价上网'的阶段，项目业主方和投资方对建设进展和质量状况投入较高关注度。
关键观点2: EPC总承包合同的性质界定
文章分析了司法实践中关于新能源电站项目EPC总承包合同的性质界定问题，讨论了合同标的是否为不动产、履行主体是否存在法定资质资格要求、履行和交付是否存在法定检验标准等因素在区分承揽合同与建设工程合同中的作用。
关键观点3: 竣工日期认定与工期延误责任的争议
文章讨论了新能源电站项目中竣工日期的认定和工期延误责任问题，包括电站被业主方移转占有、投入使用的情形下竣工日期的认定，以及工期延误的成因认定和法律责任。
关键观点4: 采购电力设备存在质量瑕疵时买受人的异议期限争议
文章阐述了在新能源电站项目中，采购电力设备存在质量瑕疵时，买受人提出质量异议的期限问题，以及签署收货单证等事实上的受领与法律上的受领的区别。
关键观点5: 纠纷解决方案的建议
文章提供了针对新能源电站项目纠纷的解决建议，包括注意合规审查、消除潜在的无效因素，注意竣工验收的法律效果，区分设备固有缺陷与施工质量问题等。
文章预览
作者：杜晓成 史琦 王博洋 管辉寰 一 相关背景情况 新能源电站项目的建设、安装对于并网后的项目运营、发电效率、收益情况存在直接影响，在从补贴电价逐步过渡至“平价上网”的阶段，越来越多的项目业主方、投资方对建设进展和质量状况投入较高关注度。从已经公开的裁判案例来看，2019年至2024年因光伏、风电项目施工、设备安装引发的纠纷超过7000余件 1 ，主要涉及工期延误、质量缺陷等争议，其中因EPC总承包合同中采购、建设所引发的问题尤为集中，在最高法院及各地高级人民法院审理的同类案件中，对于部分法律适用问题仍然存在一定分歧。 二 司法实践的焦点问题及评析 焦点问题1：新能源电站项目总承包合同的性质界定 2020年住建部和国家市场监督管理总局印发了建市〔2020〕96号通知，公布了新《建设项目工程总承包合同（示范文
………………………………
