河南高院：建设工程施工合同纠纷事实查明的思路与方法（二）

文章预览

作者：河南高院审监庭 来源：《公民与法》2023年第12期、 建工实务研究 建设工程施工合同纠纷 事实查明的思路与方法（二） 河南高院审监庭 编者按 ： 建设工程施工合同案件事实繁杂、证据繁多，如何从卷宗材料中快速获得关键事实，对于提高建设工程施工合同纠纷的办案质效意义重大。法官在办理此类纠纷时，要充分运用时间轴思维梳理案件事实，如按照签订合同、开工、停工、复工、主体结构验收、竣工验收、工程交付等时间顺序理清案件脉络，从整体把握建设工程基础事实。本期将继续刊登省法院审监庭有关建设工程施工合同纠纷事实查明的思路和方法(二)，针对审判实践中常见的工程价款、工程质量、工期违约、停工损失赔偿等争议问题如何审查提供思路。 一、工程价款 承包人或实际施工人主张工程价款的前提是已完工工程质量合格 ………………………………